Поделиться Поделиться

О СИСТЕМЕ ЗАКУПОК ГОРОДА МОСКВЫ 3 страница

Приложение 2

к Положению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ

ЗАКАЗЧИКА О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Утратила силу с 1 января 2014 года. - Постановление

Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП.

Приложение 3

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ

К СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 25.12.2013 N 904-ПП)

В техническое задание включаются:

1) объект закупки;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2) начальная (максимальная) цена контракта;

3) источник финансирования;

4) код бюджетной классификации Российской Федерации;

5) краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров;

6) количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента;

7) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению;

8) общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

9) требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. В случае указания на товарный знак - параметры эквивалентности (конкретные показатели этого товара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев осуществления закупок на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

10) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования);

11) сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта;

12) порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта;

13) качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников закупок.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

Приложение 4

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ

К СТРУКТУРЕ И РАЗДЕЛАМ КОНТРАКТА

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 25.12.2013 N 904-ПП)

1. Требования к структуре и разделам контракта.

В контракт включаются:

1) наименование сторон и основания заключения контракта;

2) предмет контракта;

3) цена контракта и порядок расчета цены;

4) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

5) порядок приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

6) права и обязанности сторон;

7) гарантии;

8) ответственность сторон;

9) обеспечение исполнения контракта;

10) порядок урегулирования споров;

11) срок действия, порядок изменения и расторжения контракта;

12) прочие условия;

13) реквизиты и подписи сторон.

1.1. По контракту на выполнение строительных работ помимо требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие:

1) обеспечение строительства материалами и оборудованием;

2) порядок выполнения работ;

3) гарантии качества;

4) охрана строительной площадки;

5) страхование объекта строительства.

1.2. По контракту на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие требования заказчика к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок.

1.3. По контракту на поставку новых машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие требование о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии должно осуществляться вместе с товаром.

1.4. По контракту на поставку машин и оборудования стоимостью 50 миллионов рублей и более (исходя из начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также на поставку оборудования из числа медицинских изделий помимо требований, предусмотренных пунктами 1, 1.2 и 1.3 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие:

1) определение обязательств по контракту, которые должны быть обеспечены;

2) установление обязательства о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от 2 до 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2. Требования к разделам контракта.

2.1. В преамбуле контракта указываются:

1) в отношении заказчика: наименование заказчика; название и реквизиты документа, устанавливающего компетенцию заказчика; фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя;

2) в отношении поставщика: полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия уполномоченного представителя;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), реквизиты документа, подтверждающего основание для заключения контракта.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.2. Предмет контракта.

Указывается наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ и количество товаров (объем работ, услуг).

2.3. Цена контракта и порядок расчетов.

Указываются:

1) общая стоимость всех поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, а также налог на добавленную стоимость (НДС);

2) возможность выплаты аванса, порядок, сроки и условия его выплаты.

2.4. Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Указываются:

1) сроки выполнения обязательств с составлением календарного плана;

2) место выполнения обязательств, условия исполнения, требования к качеству и техническим характеристикам, объемам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

3) возможность привлечения субподрядчиков;

4) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ и/или других нормативных и технических документов, наличие предусмотренных законодательством документов по результатам оценки соответствия обязательным требованиям;

5) порядок и объем передаваемой сопроводительной документации;

6) порядок контроля заказчиком исполнения контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком), порядок отражения исполнения контрактов (этапов контрактов) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок и сроки составления актов и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств.

2.5. Права и обязанности сторон.

2.5.1. Предусматриваются права заказчика:

1) требовать от поставщика, исполнителя, подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;

2) требовать представления надлежащим образом оформленных документов;

3) запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

4) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.5.2. Предусматривается обязанность заказчика своевременно принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги.

2.5.3. Предусматриваются права поставщика (исполнителя, подрядчика):

1) требовать подписания документов об исполнении им обязательств от заказчика;

2) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств.

2.5.4. Предусматриваются обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика):

1) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства;

2) представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств;

3) представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения;

4) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;

5) возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты заказчиком товаров (работ, услуг) сверх фактически поставленного количества товаров (объема выполненных работ, оказанных услуг), использования при выполнении работ (оказании услуг) материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к контрактам, изменения способа выполнения работ (оказания услуг) в отсутствие соответствующих согласований с заказчиком.

2.5.5. Предусматриваются гарантии поставщика, что на момент заключения контракта:

1) в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2) отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по контракту;

3) отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам;

4) является субъектом малого предпринимательства (для контрактов, заключаемых по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимых у субъектов малого предпринимательства).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.6. Ответственность сторон.

Устанавливается:

1) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки за неисполнение в срок обязательства;

2) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего подрядчику или его контрагентам имущества и/или строительного мусора в виде неустойки;

3) ответственность заказчика в виде неустойки за неисполнение в срок обязательства.

2.7. Обеспечение исполнения контракта.

Указывается форма и условия предоставления обеспечения исполнения контракта.

2.8. Порядок урегулирования споров.

Указывается порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров.

2.9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН.

Приложение 5

к Положению

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 25.12.2013 N 904-ПП)

СВЕДЕНИЯ

О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО

БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ,

ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приложение к первой части заявки

1. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме:


N п/п Наименование товара Указание на товарный знак (модель, производитель) Технические характеристики Ед. изм. Сведения о сертификации
Требуемый параметр Требуемое значение Значение, предлагаемое участником
1. 2.              

Примечание:

Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с частями 3, 4, 5 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Порядок заполнения формы

1. Графы "Наименование товара", "Требуемый параметр", "Требуемое значение" и "Ед. изм." заполняются заказчиком, специализированной организацией при разработке документации об аукционе в электронной форме.

В графе "Наименование товара" должны быть перечислены все товары (оборудование, материалы), необходимые для выполнения работ по объекту закупки.

В графе "Требуемое значение" указываются конкретные значения характеристик товара в виде диапазона допустимых значений.

2. Графа "Указание на товарный знак (модель, производитель)" заполняется заказчиком, специализированной организацией в соответствии с технической частью (техническим заданием) документации об аукционе в электронной форме.

3. Графа "Значение, предлагаемое участником" заполняется участником закупки и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению в соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Графа "Сведения о сертификации" заполняется участником закупки в случае наличия требований о сертификации продукции в документации об аукционе в электронной форме (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Приложение 6

к Положению

СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 25.12.2013 N 904-ПП)

Председатель:

1. Руководитель/заместитель руководителя заказчика (в соответствии с объектом осуществляемых закупок).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

Заместитель председателя:

2. Начальник Управления/отдела Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Члены комиссии:

3. Представитель заказчика.

4. Представитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (при проведении закупок товаров, работ, услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные продукты и технологии).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

5. Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.

6. Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.

7. Представитель общественных организаций (по согласованию) в соответствии с объектом осуществляемых закупок.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

8. Представитель организации, оказывающей городу услуги по исполнению функций технического заказчика в соответствии с объектом осуществляемых закупок.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

Ответственный секретарь:

9. Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.

--------------------------------

<*> Представители организации вводятся в состав Межведомственной городской комиссии по осуществлению закупок согласно направленным обращениям в соответствии с объектом осуществляемых закупок.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

Приложение 7

к Положению

СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ

ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ (АУКЦИОННОЙ) КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОТРАСЛЕВЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

(введен постановлением Правительства Москвы

от 21.03.2013 N 158-ПП;

в ред. постановления Правительства Москвы

от 25.12.2013 N 904-ПП)

Председатель:

1. Руководитель/заместитель руководителя органа исполнительной власти города Москвы <*>.

Заместитель председателя:

2. Заместитель руководителя органа исполнительной власти города Москвы <*> (в соответствии с объектом осуществляемых закупок).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

Члены комиссии:

3. Представитель органа исполнительной власти города Москвы <*>.

4. Представитель органа исполнительной власти города Москвы <*>.

5. Представитель государственного учреждения города Москвы <*>.

6. Представитель общественных организаций (по согласованию) в соответствии с объектом осуществляемых закупок <**>.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

Ответственный секретарь (без права голоса):

7. Представитель органа исполнительной власти города Москвы <*>.

--------------------------------

<*> Орган исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится государственное учреждение города Москвы.

<**> Представители общественных организаций вводятся в состав единой конкурсной (аукционной) комиссии по осуществлению закупок государственными учреждениями города Москвы, подведомственными отраслевым и функциональным органам исполнительной власти города Москвы, согласно направленным обращениям в соответствии с объектом осуществляемых закупок.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

Приложение 8

к Положению

ПРАВИЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ГОРОДА МОСКВЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОТРАСЛЕВЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ

ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

(введены постановлением Правительства Москвы

от 21.03.2013 N 158-ПП;

в ред. постановления Правительства Москвы

от 25.12.2013 N 904-ПП)

1. Общие положения

1.1. Правила осуществления закупок государственными учреждениями города Москвы, подведомственными отраслевым и функциональным органам исполнительной власти города Москвы (далее - Правила), устанавливают порядок взаимодействия между государственными учреждениями города Москвы и органом исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находятся государственные учреждения города Москвы (далее - орган исполнительной власти города Москвы), при осуществлении закупок второго уровня, в отношении которых принято решение органом исполнительной власти города Москвы об осуществлении закупок в соответствии с данными Правилами.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

1.2. Проведение процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется единой конкурсной (аукционной) комиссией по осуществлению закупок государственными учреждениями города Москвы, подведомственными отраслевым и функциональным органам исполнительной власти города Москвы (далее - Единая комиссия) указанных органов с включением в ее состав представителей государственных учреждений города Москвы, подведомственных отраслевым и функциональным органам исполнительной власти города Москвы, формируемых из числа лиц, утвержденных актом соответствующего органа исполнительной власти города Москвы.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

1.3. Заседания Единой комиссии проводятся на аттестованных в установленном порядке торговых площадках органов исполнительной власти города Москвы.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии осуществляется органом исполнительной власти города Москвы.

2. Порядок планирования проведения процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) и подготовки конкурсной

документации и документации об аукционе

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.1. В целях своевременного и эффективного определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Единой комиссией государственные учреждения города Москвы ежегодно до 25 декабря предоставляют в орган исполнительной власти города Москвы сведения о планируемых датах публикации процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведение которой относится к компетенции Единой комиссии.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.2. В случае внесения изменений в план-график в части сроков проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) государственные учреждения города Москвы в срок не позднее трех календарных дней обеспечивают направление соответствующих сведений в орган исполнительной власти города Москвы.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.3. В срок не позднее 30 календарных дней до предполагаемой даты публикации процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) государственные учреждения города Москвы направляют в орган исполнительной власти города Москвы заявки на организацию процедуры с приложением следующих документов:

1) решение государственного учреждения города Москвы о проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), принятое в соответствии с утвержденным планом-графиком в сроки, установленные планом-графиком;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

3) утвержденную государственным учреждением города Москвы конкурсную (аукционную) документацию.

(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.4. Орган исполнительный власти города Москвы несет ответственность за:

1) соответствие утвержденной конкурсной (аукционной) документации требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовым актам города Москвы, методической документации, утвержденной Департаментом города Москвы по конкурентной политике;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2) обоснованность заявленной потребности государственного учреждения города Москвы;

3) целевое и эффективное расходование бюджетных средств государственным учреждением города Москвы.

2.5. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) рабочая группа органа исполнительной власти города Москвы по проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных учреждений и территориальных органов рассматривает представленные документы в установленном порядке и дает свое заключение по вопросам:

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

1) соответствия представленной конкурсной (аукционной) документации требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовым актам города Москвы, методической документации, утвержденной Департаментом города Москвы по конкурентной политике;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2) обоснованности заявленной потребности;

3) обоснованности сформированной начальной (максимальной) цены.

2.6. В случае принятия рабочей группой органа исполнительной власти города Москвы по проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных учреждений и территориальных органов решений "Согласовать заявку с учетом изменения условий" или "Отклонить заявку" государственное учреждение города Москвы в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия указанного решения обеспечивает устранение выявленных недостатков и повторное направление заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящих Правил.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.7. В случае принятия рабочей группой органа исполнительной власти города Москвы по проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных учреждений и территориальных органов решения "Согласовать заявку", а также после устранения выявленных недостатков и повторного направления заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурсная (аукционная) документация утверждается органом исполнительной власти города Москвы.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.8. В срок не позднее трех календарных дней со дня утверждения конкурсной (аукционной) документации орган исполнительной власти города Москвы:

1) информирует государственное учреждение города Москвы о сроках проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2) обеспечивает публикацию процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на официальном сайте в соответствии с правовыми актами города Москвы.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

2.9. В случае необходимости внесения изменений в опубликованную процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) государственное учреждение города Москвы направляет в орган исполнительной власти города Москвы заявку на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию в срок не позднее 10 календарных дней до даты окончания приема заявок.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 N 904-ПП)

К заявке на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию прикладываются материалы, обосновывающие необходимость внесения соответствующих изменений.

2.10. Орган исполнительной власти города Москвы рассматривает поступившую заявку на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию в срок не позднее 5 календарных дней с даты поступления заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию.

2.11. По результатам рассмотрения заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию орган исполнительной власти города Москвы:

2.11.1. При отсутствии замечаний к комплектности и содержанию заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию и представленных документов согласовывает их, о чем уведомляет государственное учреждение города Москвы.

2.11.2. При наличии замечаний к комплектности и содержанию заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию и представленных документов направляет письменный отказ в согласовании внесения изменений в конкурсную (аукционную) документацию с указанием причин такого отказа.

3. Подготовка и проведение заседаний Единой комиссии

3.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется положением о конкурсных (аукционных) комиссиях по размещению заказа второго уровня на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд города Москвы с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами.

← Предыдущая страница | Следующая страница →